建设工程施工合同纠纷停工损失怎么计算，建筑工程停工损失有哪些。

法律原则，不可抗力事件引发的费用承担，发、承包双方应依照以下原则进行，工程损害及由此导致的第三方损失和材料设备损害，由发包人承担，发包人和承包人人员伤亡费用由各自单位负责，承包人的施工设备和停工损失由承包人承担，停工期间，必要的管理和保卫人员费用由发包人承担。

如果不可抗力导致工程本身的损害、第三人的人员伤亡和财产损失，以及施工现场用于施工的材料和待安装设备的损失，那么相应的责任应由发包人承担，不可抗力事件造成的发包人和承包人人员伤亡费用，应由各自单位负责并承担，承包人的施工机械设备损失和停工损失，应由承包人自行负责。

法律分析，在不可抗力情况下，造成的永久工程损害、现场材料的损失、设备的损坏，以及第三方的伤亡和财产损失，由发包人承担责任，承包人的施工设备损失则由承包人自行负责，发包人和承包人各自承担其人员伤亡和财产损失。

由此产生的承包人停工费用损失，应由发包人和承包人合理分担，停工期间工人工资的支付，由发包人负责，如果发包人要求因不可抗力导致的工期延误后进行赶工，由此增加的赶工费用由发包人承担，承包人在停工期间按照发包人的要求照管、清理和修复工程的费用，也由发包人承担。

在建设工程中，不可抗力因素可能会造成人员伤亡、财产损失以及工期延误等后果，根据相关法律规定，合同各方的责任分配遵循特定的原则，永久工程以及已运至现场的材料和设备的损失，以及由此导致的第三方损失，应由发包人承担责任，而承包人的施工设备损失则由承包人自行负责。

- 人工费，包括因增加工作内容、停工损失以及工作效率降低造成的损失，- 设备费，可以采取机械台班费、机械折旧费或设备租赁费等形式，- 保函手续费，工程延期时，保函手续费相应增加，停工索赔责任应明确，停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工，因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔），由于甲方原因停工的乙方可以依法索赔，双方可以经协商一致签订索赔协议书，因发包人原因造成工程停工的，发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任，就赔偿问题双方可以协商，如果协商不成的，承包人可以向法院起诉索赔。

实务经验总结，发包人原因导致工程质量问题，无论合同是否有效，承包人均可向发包人主张损失，损失承担比例由法院确定，相关法律规定，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中明确规定，建设工程合同无效的几种情形及承包人转包、违法分包合同的无效认定。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条指出，当建设工程施工合同无效时，一方请求对方赔偿损失，需证明对方过错、损失程度及两者间因果关系，损失无法确定时，可参照合同约定的质量标准、建设工期、工程价款支付时间等内容评估损失大小。

停工索赔，设备费，材料费，保函手续费，贷款利息，保险费，利润，管理费几个方面人工费，包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。